Detalle del Proceso Número: 024 de 2016

ANTIOQUIA - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - MEDELLÍN

Información General del Proceso
Tipo de Proceso Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso Liquidado
Asociado al Acuerdo de Paz No
Régimen de Contratación Estatuto General de Contratación
Grupo [F] Servicios
Segmento [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia [8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase [801015] Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar
Cuantía a Contratar $ 6,000,000
Tipo de Contrato Interventoría
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso
Tipo de respaldo presupuestal Número del respaldo presupuestal Cuantía del respaldo presupuestal
CDP 919 $ 6,000,000
Ubicación Geográfica del Proceso
Departamento y Municipio de Ejecución Antioquia : Medellín
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos Antioquia : Medellín
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso calle 78b # 72a - 220
Departamento y Municipio de Entrega Documentos Antioquia : Medellín
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso calle 78b # 72a - 220 oficina compras
Cronograma del Proceso
Fecha y Hora de Apertura del Proceso 25-08-2016 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso 29-08-2016 10:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrónico jbean@tdea.edu.co
Información de los Contratos Asociados al Proceso
Número del Contrato
CBYS DF 064_2016
Estado del Contrato Liquidado
Tipo de Terminación del Contrato Normal
Objeto del Contrato El Contratista realizará la interventoría del contrato de obra pública mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES, para la ampliación de la subestación eléctrica en el Tecnológico de Antioquía- Institución Universitaria, de acuerdo con las especificaciones técnicas, diseños y planos anexos.
Cuantía Definitiva del Contrato $6,000,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista JOSE FERNANDO MESA ARROYAVE
Identificación del Contratista Cédula de Ciudadanía No. 8283112
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista Colombia : Antioquia
Nombre del Representante Legal del Contratista JOSE FERNANDO MESA ARROYAVE
Identificación del Representante Legal Cédula de Ciudadanía No. 8283112
Sexo representante legar del contratista
Valor Contrato Interventoría Externa $.00
Fecha de Firma del Contrato 27 de septiembre de 2016
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato 29 de septiembre de 2016
Plazo de Ejecución del Contrato 2 Meses
Fecha de Terminación del Contrato 22 de noviembre de 2016
Fecha de Liquidación del Contrato 23 de octubre de 2017
Destinación del Gasto No Aplica
Código BPIN
Año vigencia BPIN
Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal
Documentos del Proceso
Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión

Fecha de Publicación del Documento

(dd-mm-aaaa)

Acto de Liquidación Unilateral o de Mutuo Acuerdo ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO Descargar 312 KB 1 23-10-2017 03:29 PM
Documento Adicional OP 42488 - DIC 2016 Descargar 1.18 MB 1 23-10-2017 03:29 PM
Documento Adicional ACTA DE INICIO Descargar 310 KB 1 11-10-2016 09:57 AM
Documento Adicional CONTRATO Descargar 890 KB 1 30-09-2016 07:06 PM
Oferta Seleccionada OFERTA ADJUDICATARIO Descargar 149 KB 1 30-09-2016 07:04 PM
Comunicación de Aceptación COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA Descargar 627 KB 1 30-09-2016 06:59 PM
Comunicación de Aceptación COMUNICADO DE ACEPTACI?N DE OFERTA Descargar 436 KB 1 06-09-2016 09:07 AM
Oferta Seleccionada EVALUACI?N DE PROPUESTAS Descargar 150 KB 1 31-08-2016 06:04 PM
Documento Adicional ACTA DE RECIBO DE PROPUESTAS Descargar 357 KB 1 30-08-2016 08:13 AM
Documento Adicional ESTUDIO PREVIO Descargar 4.01 MB 1 25-08-2016 09:40 AM
Invitación INVITACION PUBLICA Descargar 2.82 MB 1 25-08-2016 09:40 AM
Hitos del Proceso
Descripcion del Hito Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso 25 de August de 2016 09:41 A.M.
Celebración de Contrato 30 de September de 2016 07:06 P.M.
Liquidación de Contrato 23 de October de 2017 03:29 P.M.
   
   

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte